装修合同纠纷起诉状怎么写

起    诉    书
 
原告：　　，男，　　族，　　年　月日出生，住　　
　　　电话：1381　　　　0。
被告：上海百　居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司。
　　　住所地北京市北京经济技术开发区文化园西路3号
     法人代表
     电话：
被告：百　居（中国）家居有限公司北京经济技术开发区店
　　　住所地北京市北京经济技术开发区文化园西路3号
　　　法人代表　
　　　电话：
案由：装饰装修合同纠纷
诉讼请求：
1、请求法院依法判令被告上海百　居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司继续履行《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》。
2、请求法院依法判令被告上海百　居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司向原告支付违约金（自2007年10月26日起至工程交付之日止，每日按工程造价的2‰计算）。
3、请求法院依法判令百　居（中国）家居有限公司北京经济技术开发区店继续履行《内购材料供应合同》。
4、诉讼费用由被告承担。
起诉事实与理由：
   原告为了装修购买的位于北京市大兴区　　　　　　　　的房屋，于2007年4月20日与被告上海百　居装饰工程有限公司北京经济技术开发区分公司（以下称百　居开发区分公司）签订了《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》，与百　居（中国）家居有限公司北京经济技术开发区店（以下称百　居开发区店）签订了《内购材料供应合同》。二被告同属上海百安居公司，共同收取工程款。合同约定，由百　居开发区分公司负责施工，工程款共计　　元，工期75天，百安居采取特有的“清包工、陪购材料”的方式，原告所需装修材料必需在被告百　居开发区店购买。合同签订后原告根据被告提供的预算在2007年　月　日至2007年　月　日往二被告共用的资金卡内付了材料款和人工费等共计　　　　　　　0　　元，此款现仍有余额。
2007年　月　日开始施工后先后出现了多处质量问题，经与被告百　居开发区分公司多次协商，最后双方于2007年10月26日达成解决方案，赔偿原告损失49593元。此后由于被告方施工负责人变动等原因工程一直处于半停工状态，原告多次向百安居领导投诉、协商未果。2009年6月22日被告方店长带工人在卫生间施工时违章操作，造成重大安全隐患，被小区物业责令整改，并告知以后由原告承担相应责任。原告与被告的争议一直不能协商解决投诉至北京市　　　工商局消保科，在该科的多次调解下百安居领导在2009年7月31日答应保证在一周内工程完工交付使用，可是事后工程仍然处于停工状态。
现在室内原告定制的嵌入墙内的十余组壁柜还没有安装，后续的电线、管道等附属设施无法安装。由于工程停工时间长已装修部分无人维护造成墙面乳胶漆发黄，7扇木门和4个房屋的实木地板起翘开裂，这些质量问题难以完全修复。
被告工期延误已达二年多之久，理应继续履行合同、继续施工将符合质量要求的装修房屋交付给原告。由于被告的违约行为造成原告二年多不能入住使用房屋，以及装修工程中存在多处质量问题给原告造成了巨大的经济损失，被告理应承担违约责任。为此特提起诉讼，请依法裁决。7胶部7年修工程讯
 
　　　此致
北京市大兴区人民法院
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　起诉人：                              
                             　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年    月    日

Leolep  2015-06-23  19:39
房屋买卖合同纠纷起诉状范本
　　民事起诉状
　　原告：×××，男，汉族，1970年9月14日出生，住址：广东省××市××村委会××路9号。身份证号码：×××××××××××。
　　被告：×××，女，1973年8月20日出生，住址：广东省××市××路9号。经常居住地：广东省××市××路9号。身份证号
　　诉讼请求
　　1、判令被告承担违约责任，向原告双倍返还定金人民币40000元，并承担卖方未履行合同产生的全部费用;
　　2、由被告承担本案的诉讼费用。
　　事实和理由
　　2009年×月×日原被告在××房产代理有限公司××分公司的居间斡旋下签订了《房地产买卖三方合同》。该合同约定：原告购买被告位于××市××小区B栋10层1005号个人住房，建筑面积为109.64平方米。产权转移手续由经纪方负责办理，买卖双方应积极协助和配合经纪方办理相关手续，并在签署本合同之日起5个工作日内分别提供办理产权转移所需的手续应由买卖双方各自提供的全部资料给经纪方。如卖方未能履行合同约定的义务，买方给予卖方1个工作日宽限期履行义务，从宽限期届满之日起如卖方仍未履行合同义务的，每逾期一日，应按合同总价款的万分之五，向买方支付违约金，逾期满10日仍未履行合同义务，买方有权单方接触合同，卖方应双倍返还定金予买方，并承担卖方未履行合同产生的全部费用，已收取买方的房款应当日退回给买方，买方不可再进一步要求卖方做任何赔偿或迫使卖方履行本合同。
　　合同签订后，原告如约向被告支付了购房定金人民币20000元。依据合同的约定，被告应当积极协助和配合经纪方办理所购房屋提供办理房屋所有权证书更名等的所有凭证和手续。但被告于2009年×月×日在毫无理由的情况下，明确表示拒绝履行合同，直至现在，被告仍无理拒不提供任何手续。期间，原告曾多次与其协商继续履行合同，但被告坚决表示不予履行。2009年  ×月×日原告向被告主张解除合同，并要求被告双倍返还定定金人民币40000元，但遭到被告拒绝，被告表示只返还定金人民币20000元。被告的这种行为不仅浪费了原告巨大的精力和时间，同时也严重损害了原告的利益。为维护自己的合法权益，诉至贵院，请贵院依法支持原告的诉讼请求。
　　此致
　　人民法院
　　具状人：×××
　　年×月×日

1.首行居中书写“起诉书”三字。

 2.次行退两格写“原告：”，写清其姓名、民族、性别、出生日期、省份证号码、工作单位及详细住址（无工作者写户籍所在地）、联系电话。

 3.下行退两格写“被告：”，写清其姓名、民族、性别、出生日期、省份证号码、工作单位及详细住址（无工作者写户籍所在地）、联系电话。

 4.下行退两格写“诉讼请求：”，这部分要言简意赅，提出诉讼要求即可。

 5.下行退两格写“事实和理由：”，该部分要详细叙述起诉被告的前因后果。
6.收尾写“起诉人：XXX；下行跟日期XXXX年XX月XX日
7  附件部分：包括证人、证言、字据等相关证据。